Equipamento de perfuração
8155 resultados para Equipamento de perfuração
-
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ... -
Acórdão nº 2000.40.00.004378-8 de Tribunal Regional Federal da 1a Região, Quinta Turma, 11 de Octubre de 2010
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO. FORÇA MAIOR. MULTA POR ATRASO NA INICIAÇÃO DOS TRABALHOS. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CONTRATADA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. COMINAÇÃO PELA DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MANUTENÇÃO. 1....
... as partes, após processo licitatório, cujo objeto era a perfuração de poço tubular com instalação de equipamento para bombeamento e ...